Ответ на претензию государственного заказчика по государственному контракту

Опубликовано: 28.09.2018

Кто не мечтает в жаркий летний день окунуться в прохладную воду? Бассейн на загородном участке предоставит такую возможность в любой момент. Строительство постоянной конструкции, с учетом перепадов температур и атмосферных осадков, обойдется в круглую сумму. Надувные же не могут обеспечить той свободы движений, которой хотелось бы обладать, подробнее тут мы обслуживали бассейн у http://montelgroup.me/sr/. Компромиссным решением является  каркасное обустройство. В данной статье мы расскажем как сделать такую конструкцию на даче, а также покажем фотографии таких бассейнов.

10 простых шагов к получению государственного и коммерческого контракта. Школа тендерных продаж.

Конструкция может быть возведена как при помощи металлической основы, так и деревянной.

Расчищаем и выравниваем площадку

Для бассейна с каркасом потребуется ровная поверхность. Если таковой нет, придется создать ее самостоятельно. Предварительно рассчитав ее площадь, нужно подготовить место для возведения конструкции: выровнять поверхность выбранного места, утрамбовать грунт и сверху насыпать слой песка в 5-7 см.

Участие в тендерах для начинающих: базовые понятия о госзакупках, защита в ФАС, оценка результатов

Это конструкция, в состав которой входят стальные или деревянные элементы, выполняющие роль стен; прочная пленка, являющаяся в некоторых случаях либо дном, либо дном и стенами. Таким конструкциям необходим тент, предотвращающий внешнее загрязнение воды, а также система очистки и фильтрации воды.

Требуемые строительные материалы и инструменты:

Юристы по арбитражным спорам знают как важно урегулировать спор с государственным заказчиком до обращения в суд, где шансы у исполнителей обычно не велики. В данном случае, заказчиком выступал Следственный комитет России, который отказался от оплаты выполненных подрядчиком работ и потребовал оплаты неустойки. Юристам ЮК Антанта удалось во внесудебном порядке договориться с заказчиком и предотвратить судебное арбитражное разбирательство . Ответ юриста на претензию можно увидеть ниже. 

Заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

Горбатюку А. М.

На № от

____________

Уважаемый Александр Михайлович!

В письме от __________.2014г. № __________-14/6___ Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области (далее – заказчик) уведомляет ООО «__________» (подрядчик) о просрочке исполнения обязательств подрядчиком по выполнению работ на 71 день и уплате пени в сумме __________ руб. по контракту № 2014-__________ от __________.2014 (далее- контракта) на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы оповещения о пожаре, охранного видеонаблюдения и системы контроля доступа в помещениях Гласного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, расположенных по адресу: 129346, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 38, стр. 2.3.4

Подрядчик с требованием заказчика об оплате пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ не согласен, считает его необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

__.__.2014г. письмом Исх. № 105 подрядчик уведомил заказчика о невозможности выполнения работ в срок по контракту по независящим от подрядчика причинам, о чем неоднократно уведомлялся заказчик согласно письмам подрядчика: №98 от 17.07.2014г., №101 от 24.07.2014г., №93 от 15.07.2014г., №100 от 22.07.2014г.

Пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, в том числе при частичной или полной непригодности предоставленной заказчиком технической документации.

Непринятие заказчиком необходимых мер после такого предупреждения дает право отказаться от договора не заказчику, а подрядчику (пункт 3 статьи 716 Гражданского кодекса РФ).

Подрядчик, таким образом, руководствуясь ст.716 ГК РФ принял надлежащие и своевременные меры, сообщив заказчику об обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ, в предусмотренный договором срок, в связи с чем вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.10.2013 №6373/13, Постановление от 25.12.2013 г. № 12945/13 по делу №А68-7334/2010).

Заказчик, в свою очередь, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ, в предусмотренный договором срок, не принял надлежащих и своевременных мер по их устранению.

Согласно пункту 3 статьи 405 Гражданского кодекса РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 406 Гражданского кодекса РФ просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые он в силу закона не отвечает; по денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.

Таким образом, требование заказчика об оплате пени за просрочку работ не может быть удовлетворено подрядчиком, поскольку в соответствии с пунктом 7.5 контракта подрядчик обосновал (доказал) отсутствие своей вины в нарушении сроков выполнения обязательств, в связи с чем освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

На основании выше изложенного и руководствуясь ст. 702 ГК РФ и гл.1, п. 4.4. контракта прошу Вас принять и оплатить выполненные работы и их результаты.

Представитель ООО «__________» __________